汽车充电站建设工程合同

时间：2025-05-08 16:47:10 来源：作者：

汽车充电站建设工程合同

甲方（发包方）：	乙方（承包方）：
名称：地址：负责人：联系方式：	名称：地址：负责人：联系方式：

经甲乙双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就银川市新旧货交易市场新能源充电站建设项目达成如下协议：
一、工程条款工程概况

工程名称：
工程地点：
工程内容：乙方负责甲方充电站整体建设施工，包括变电安装接入调试，充电桩主体设备的搬运、安装，充电站高低压线路安装调试、安防监控安装调试等工作。同时，需安装配套设施，如充电枪收纳装置、充电指示牌、必要的安全防护围栏，各类地图导航地点接入等，确保充电站的整体完整性与功能性。电力接入工作由甲方另行安排专业团队实施，乙方应在甲方完成电力接入至指定接口后，负责将充电桩设备与电力接口进行精准对接，包含线路连接、接口调试等工作，确保设备能够正常通电运行。

二、合同金额与支付

合同总价：人民币（大写）肆拾柒万伍仟元整（￥475,000 元，含税）。此价格涵盖乙方提供充电桩设备、配套设施以及完成安装调试等所有工程相关费用，但不包含甲方负责的电力接入费用。
年设备服务费：￥22,000 元 / 年（自验收合格后按年度支付）。该费用用于乙方在后续运营中对设备进行定期维护、故障排除以及系统升级等服务。
支付方式：合同签订后 3 个工作日内，甲方向乙方支付预付款，金额为合同总价的 30% 即 142,500 元，以便乙方开展设备采购及前期施工准备工作；设备安装完成，经甲方初步检查无误后，进入验收流程，验收合格后，甲方支付进度款，金额为合同总价的 40% 即 190,000 元；项目整体竣工验收合格，且各项性能指标达到合同约定标准后，甲方支付验收款，金额为合同总价的 25% 即 118,750 元；保修期满（2 年）后，经甲方检查确认设备无质量问题，甲方支付质保金，金额为合同总价的 5% 即 23,750 元。每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权顺延付款时间。工期要求

三、工期范围
1.开工日期：2024 年 11 月 1 日，乙方应在该日做好施工现场的准备工作，包括人员、设备、材料的进场等，并向甲方提交开工报告。
2.竣工日期：2024 年 12 月 1 日（总工期 30 日历天），乙方需在该日期前完成全部工程内容，并确保项目达到可交付使用状态。
3.关键节点：
设备到场：2024 年 11 月 10 日前，乙方采购的公牛品牌直流充电桩及配套设施应全部运输至施工现场，并经甲方现场验收确认设备型号、数量、外观等无误。
设备安装完成：2024 年 11 月 25 日前，乙方需完成所有充电桩及配套设施的安装工作，包括设备的固定、线路铺设连接等，确保设备具备通电调试条件。
系统调试完成：2024 年 11 月 30 日前，乙方完成对充电桩系统的调试工作，包括但不限于充电功能测试、通信功能测试、设备温控系统测试等，确保设备能正常稳定运行。
延期责任：
1.因乙方原因导致工期延误，每逾期 1 日按合同总价 0.1% 支付违约金（￥475 元 / 日），违约金从乙方应得款项中扣除。若逾期超过 15 日，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。
2.因甲方电力配套未完成导致延期，甲方应提前通知乙方，工期相应顺延。甲方应承担因自身原因导致的延误期间乙方的窝工损失，具体损失金额由双方协商确定。技术要求
四、设备标准
1.品牌：公牛直流充电桩（型号 GCDM - 120K），乙方需确保所提供设备为全新且未使用过，附带产品合格证书、使用说明书等相关资料。
2.单桩输出功率：≥120KW，设备在正常工作状态下，输出功率应稳定保持在该标准以上，以满足新能源汽车快速充电需求。
3.防护等级：IP54，充电桩设备应具备良好的防尘、防水性能，可适应户外复杂环境，确保设备长期稳定运行。
4.通信协议：符合 GB/T 27930 - 2015 标准，且设备通过 CCC 认证，保障充电桩与其他设备及管理系统的通信兼容性与安全性。
五、验收条件
1.满载运行测试：设备进行满载运行 1 小时，期间无设备故障、异常声响、冒烟等情况，且设备关键部位温升≤40℃，确保设备在高负荷运行下的稳定性与可靠性。
2.验收主体：通过甲方及具备相关资质的第三方检测机构验收，第三方检测机构由双方共同选定，检测费用由乙方承担。检测内容涵盖设备性能、安全指标、施工质量等方面，检测报告作为项目验收的重要依据。施工方案
六、方案依据
乙方按附件一《施工方案及详细清单》施工，该方案内容包括：
1.充电桩布局图：清晰标注充电桩在交易市场院内的具体位置、间距，以及与周边建筑物、道路的相对位置关系，确保布局合理，方便车辆进出与充电操作。
2.施工进度表：明确各阶段施工任务的开始时间、结束时间，以及相应的责任人，便于甲方监督工程进度。
3.材料清单：详细列出施工所需的各类材料名称、规格、型号、数量、品牌等信息，确保材料质量符合工程要求。
4.安全防护措施及应急预案：制定完善的施工现场安全防护措施，如设置安全警示标识、搭建安全防护棚等；同时针对可能出现的安全事故、设备故障等制定应急预案，明确应急处理流程与责任人。
七、方案变更
施工过程中，若因实际情况需要对施工方案进行调整，任何一方应提前书面通知对方，并详细说明变更原因、变更内容。经双方书面同意后，方可按照调整后的方案施工。变更导致工程费用增加或工期延长的，双方应协商确定相应的费用调整及工期顺延事宜，并签订补充协议。保修与服务：

保修期：2 年（自验收合格日起），在保修期内，乙方免费维修设备故障（人为损坏除外）。对于非人为原因导致的设备故障，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内响应，并在最短时间内安排专业维修人员到达现场进行维修。

服务承诺：

故障响应：市区内 24 小时内到场处理，若因交通拥堵等不可抗力因素导致延迟，乙方应及时通知甲方并说明预计到达时间。维修人员到达现场后，应迅速排查故障原因，并向甲方反馈维修方案及预计维修时间。
定期维护：每年 2 次设备巡检（含系统升级），乙方应在每年年初制定详细的巡检计划，并提前通知甲方。巡检内容包括设备外观检查、内部线路检查、性能测试、系统软件升级等，确保设备始终处于良好运行状态。每次巡检完成后，乙方应向甲方提交巡检报告，记录巡检情况及发现的问题。违约责任

品牌违约：乙方使用非公牛设备，甲方可立即终止合同，并要求乙方按合同总价的 30% 支付违约金（￥142,500 元）。乙方应在接到甲方通知后 3 日内返还已收取的全部款项，并承担甲方因更换设备所产生的额外费用及损失。

工期违约：因乙方原因导致工期延误，每逾期 1 日按合同总价 0.1% 支付违约金（￥475 元 / 日）。若逾期超过 15 日，除支付违约金外，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的款项，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于甲方因项目延期无法按时投入运营所产生的预期收益损失。

节点违约：未按关键节点完成施工，每日支付违约金￥1000 元。若因关键节点延误导致整体工期延误，乙方还需承担工期违约的相关责任。如因节点延误给甲方造成其他损失，乙方应一并赔偿。合同效力

八、合同组成
本合同及附件具有同等法律效力，包括：
1.合同正文：明确双方权利义务、工程内容、合同金额、工期等核心条款。
2.附件一：《施工方案及详细清单》，作为施工依据，详细规定施工细节。
3.附件二：《公牛充电桩技术参数及检测报告》，证明设备符合技术要求。
九、争议解决
合同履行过程中若发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向银川市西夏区人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行合同其他条款。

甲方（盖章）：宁夏迈光名车汽车服务有限公司

负责人（签字）：

日期：年月日

乙方（盖章）：宁夏陆港建设有限公司

负责人（签字）：

日期：年月日

来顶一下

返回首页

推荐资讯

相关文章

无相关信息

栏目更新

栏目热门